Документ

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.04.2026 № Ф07-442/2026 по делу № А56-46243/2025

Комментарий

Если договором подряда предусмотрен аванс, то подрядчик вправе не приступать к работе до его получения. Это следует из постановления от 20.04.2026 № Ф07-442/2026 по делу № А56-46243/2025 Арбитражного суда Северо-Западного округа.

Судьи отметили, что в случае невыплаты предусмотренного договором аванса либо при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что оплата не будет произведена в установленный срок, подрядчик вправе приостановить исполнение или полностью отказаться от договора и потребовать возмещения убытков (п. 1 ст. 719 и п. 2 ст. 328 ГК РФ). При этом если предоплата внесена не в полном размере, подрядчик имеет те же права, но только в части, соответствующей непредоставленному исполнению. К примеру, если по договору на изготовление печатной продукции заказчик уплатил аванс на сумму, составляющую часть от стоимости работ, то подрядчик обязан произвести и передать заказчику продукцию на сумму, соответствующую размеру внесенной предоплаты, а в остальной части – вправе приостановить работу или отказаться от договора.