Документ

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.06.2025 № Ф04-1040/2025 по делу № А75-17321/2023

Комментарий

Исполнитель вправе приостановить работу, если заказчик не выполняет свои обязательства. Или если в ходе работ выявлены обстоятельства, не зависящие от подрядчика, влияющие на годность или прочность результата. Либо если такие обстоятельства делают невозможным соблюдение сроков работ (ст. 716, 719 ГК РФ). Вопрос, что будет, если подрядчик ошибочно воспользуется этим правом, рассмотрел Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Подрядчик неверно оценил обстоятельства и приостановил работы, что привело к срыву конечного срока их исполнения. За это заказчик потребовал взыскать с него пени с того дня, когда работы были необоснованно приостановлены. Но судьи требование не удовлетворили, отметив, что неустойка платится за нарушение конечного срока. А приостановка произошла раньше, а именно в течение периода, отведенного подрядчику на выполнение работ. Следовательно, на эту дату сроки нарушены не были. Поэтому нет оснований для начисления неустойки за время с момента приостановки и по последний день указанного в договоре срока выполнения работ. Само по себе необоснованное прекращение работ поводом для начисления пеней не является (постановление от 02.06.2025 № Ф04-1040/2025 по делу № А75-17321/2023).