Судебная практика

Может ли заказчик после получения акта отказаться от договора из-за нарушения срока выполнения работ?

Дата публикации

Документ

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.10.2022 № Ф09-5692/22 по делу № А60-33864/2021

Комментарий

Нарушение подрядчиком согласованных сроков выполнения работ дает заказчику право отказаться от договора в одностороннем порядке (п. 3 ст. 708, п. 2 ст. 715 ГК РФ). Но воспользоваться этим правом заказчик может до того момента, пока не получит от подрядчика уведомление об окончании работ и соответствующий акт.

Как отметил Арбитражный суд Уральского округа, после получения акта у заказчика возникают обязанности, связанные с приемкой работы. Поэтому с этого момента он уже не может отказаться от договора в связи с нарушением срока выполнения работ. А наказанием за просрочку в такой ситуации может выступать только неустойка, которую можно удержать при окончательном расчете с подрядчиком (постановление от 14.10.2022 № Ф09-5692/22 по делу № А60-33864/2021).