Судебная практика

Должен ли подрядчик платить штраф за нарушение срока, если заказчик не отвечает на запросы?

Дата публикации

Документ

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.01.2022 № Ф01-7596/2021 по делу № А28-4881/2021

Комментарий

Если в ходе работ выяснится, что материал, оборудование, техническая документация или переданная для переработки (обработки) вещь являются непригодными или некачественными, подрядчик должен предупредить об этом заказчика и приостановить работу до получения от него соответствующих указаний. Таково правило п. 1 ст. 716 ГК РФ. Однако, как указал Арбитражный суд Волго-Вятского округа, приостановка работ не может длиться вечно. Поэтому если в разумный срок ответ от заказчика не поступает, подрядчику следует официально отказаться от договора, иначе он не будет признан приостановившим выполнение работ и освобожден от ответственности за нарушение их сроков.

Как отмечается в постановлении от 13.01.2022 № Ф01-7596/2021 по делу № А28-4881/2021, добросовестный подрядчик не может оставить работы в статусе приостановки. Он должен проявлять активную позицию и отказаться от договора, если заказчик не реагирует на уведомление и длительное время не дает соответствующих указаний, тем более что возможность отказа от договора в такой ситуации прямо установлена п. 3 ст. 716 ГК РФ.