Судебная практика

Продолжая работу после уведомления о приостановке работы, подрядчик ответит за срыв сроков.

Документ

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 09.04.2018 № Ф10-1012/2018 по делу № А84-2324/2017

Комментарий

Подрядчик освобождается от ответственности за просрочку, если она допущена по причине приостановления работ по вине заказчика. В частности, по правилам ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком обязанностей по договору подряда (например, непредоставление материала, оборудования, технической документации) препятствует исполнению договора.

О приостановке работ необходимо своевременно известить заказчика и дождаться его ответных действий.

Однако если подрядчик, направив уведомление о приостановке работы, на самом деле работы проводил, право на освобождение от ответственности за невыполнение всей работы в срок он теряет, даже если просрочка действительно связана с невыполнением заказчиком своих обязанностей (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 09.04.2018 № Ф10-1012/2018 по делу № А84-2324/2017).